- Presupuesto con IVA
- 133.497 €
- Fin de presentación
- 18/03/2025 14:00
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45000000
- Lugar
- Murcia
- Garantía definitiva
- 5 % del importe
Expediente 2353/2024Más licitaciones de obras de construcción en Murcia
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.-PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 93.804 € | 2 | 16/04/2025 |
Bajó un 15,0 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
Planificación y organización DetallePresentación de Memoria conforme Cláusula Novena del PCAP |
Juicio de valor | 15 |
Criterios Medioambientales DetalleDisponer de la certificación ISO 14001-Sistema de Gestión Ambiental conforme Cláusula Novena del PCAP |
Fórmula | 10 |
Aumento del Plazo de Garantía DetalleSe valorará la ampliación del plazo de garantía del contrato hasta un máximo de dos años adicionales al plazo legalmente establecido conforme Cláusula Novena del PCAP |
Fórmula | 10 |
Mejoras Gratuitas a ejecutar Detalleconforme Cláusula Novena del PCAP |
Fórmula | 20 |
Oferta Economica DetalleSe otorga la máxima puntuación a la oferta más económica, puntuándose el resto mediante formula conforme Cláusula novena PCAP |
Fórmula | 40 |
Personal y Medios Adscritos a la obra DetallePresentación de Memoria conforme Cláusula Novena del PCAP |
Juicio de valor | 5 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- volumense acreditará anual de negocios del licitador, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles conforme cláusula 7.2 del PCAP
Solvencia técnica
- Relación de obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución conforme cláusula 7.2 del PCAP
Condiciones especiales de ejecución
- Incorporación a la plantilla de ejecución del contrato Cláusula 19.13 a) del PCAP
- Personas desempleadas de larga duración Cláusula 19.13 a) del PCAP
- Medidas de conciliación Cláusula 19.13 a) del PCAP
- La Documentación deberá tener soporte electrónico y tramitarse por vía digital conforme conforme Cláusula 19.13 b) del PCAP
Documentos
- PCAP.pdfPliego administrativo
- Proyecto RM-513.pdfPliego técnico
- Actos públicos informativos o de aperturas de ofertasOtro
- Acuerdo de iniciación del expedienteOtro
- Actos públicos informativos o de aperturas de ofertasOtro
- Actos públicos informativos o de aperturas de ofertasOtro
- Documento de aprobación del expedienteOtro
Lo que ha contratado antes este órgano
| Contrato | Ganó | Presupuesto | Adjudicado | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Contrato de obras para la Renovación de Parques Infantiles y Zonas Deportivas en varias u… 29/04/2026 |
EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO, S.L.U. | 74.731 € | 13.900 € | 1 |
| Contrato de Obras para la Ejecución del Proyecto de Reforma de las Instalaciones de Alumb… 10/07/2025 |
ENDESA ENERGÍA S.A. | 807.740 € | 726.966 € | 6 |
| Contrato de Obras para la Construcción de Escuela Infantil de Primer Ciclo en Hoya del Ca… 14/02/2025 |
OBRAS Y SERVICIOS MUSAN,SL | 479.388 € | 431.785 € | 8 |
| Reforma alumbrado publico paseo ermita 23/10/2023 |
INVEMAT LEVANTE SL | 51.818 € | 39.800 € | 6 |
| Reparación de varias calles del municipio de Abarán POS 2020-2021 17/05/2021 |
Transportes y triturados de Murcia S.L. | 215.440 € | 166.212 € | 13 |
Tu competencia y un precio orientativo
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Región de Murcia en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 171 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratisContacto del órgano
alcaldia@abaran.es 968770040