Contrato de Obras para la Construcción de Escuela Infantil de…

Presupuesto con IVA: 580.059 €
Fin de presentación: 23/12/2024 14:00
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto simplificado
Sector: Obras de construcción
CPV: 45214200
Lugar: Murcia
Garantía definitiva: 5 % del importe
Fondos europeos: Financiación con fondos de la UE

Expediente 1872/2024Más licitaciones de obras de construcción en Murcia

¿Puedes optar?

Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.

Probar 14 días gratis

Resumen del pliego

Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.

Probar 14 días gratis

Pregúntale al pliego

Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.

Probar 14 días gratis

Resultado

Resultado
Adjudicatario	Importe sin IVA	Ofertas	Fecha
OBRAS Y SERVICIOS MUSAN,SL	431.785 €	8	14/02/2025

Bajó un 9,9 % respecto al presupuesto.

Cómo se puntúa

Cómo se puntúa
Criterio	Cómo se valora	Puntos
Legalización,inscripción Instalación Eléctrica Detalle conforme Cláusula Novena PCAP	Fórmula	5
Legalización y/o registro de la instalación de calefacción Detalle conforme Cláusula Novena PCAP	Fórmula	5
Aumento del Plazo de Garantía Detalle Se valorará la ampliación del plazo de garantía Clausula novena PCAP	Fórmula	10
Mejora Mobiliario de Cocina Detalle conforme Cláusula Novena PCAP	Fórmula	10
Legalización y/o registro de la instalación fotovoltaica Detalle conforme Cláusula Novena PCAP	Fórmula	5
Oferta Economica Detalle Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica conforme Clausula novena PCAP	Fórmula	45
Mejora de las Instalaciones de Audiovisuales Detalle conforme Cláusula Novena PCAP	Fórmula	10
Reducción del Plazo de Ejecución Detalle Se valorará reducción plazo ejecución de la obras hasta un máximo 3 meses conforme Cláusula Novena PCAP	Fórmula	10

Qué te piden para presentarte

Solvencia económica

Se acreditará conforme 7.2 PCAP

Solvencia técnica

Relación obras ejecutadas en los últimos 5 años conforme Cláusula 7.2 PCAP

Condiciones especiales de ejecución

Toda la documentación del contrato deberá tener soporte electrónico y tramitarse por vía digital conforme Cláusula 19.13 b) de PCAP
Las sustituciones como consecuencia de una baja o cualquier circunstancia se llevará a cabo mediante la incorporación de una personas perteneciente a un colectivo de exclusión social conforme Cláusula 19.13 PCAP

Documentos

PCAP.pdfPliego administrativo
PPT.pdfPliego técnico
Acta nº 2Otro
Mediciones GuarderiaOtro
Informe Valoración TécnicoOtro
Acta nº 1Otro
Documento de aprobación del expedienteOtro
Acuerdo de iniciación del expedienteOtro
Memoria justificativaOtro

Lo que ha contratado antes este órgano

Lo que ha contratado antes este órgano
Contrato	Ganó	Presupuesto	Adjudicado	Ofertas
Contrato de obras para la Renovación de Parques Infantiles y Zonas Deportivas en varias u… 29/04/2026	EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO, S.L.U.	74.731 €	13.900 €	1
Contrato de Obras para la Ejecución del Proyecto de Reforma de las Instalaciones de Alumb… 10/07/2025	ENDESA ENERGÍA S.A.	807.740 €	726.966 €	6
Contrato de Obras de mejora de la Seguridad Vial en la Carretera RM-513, entre el P.K. 3+… 16/04/2025	CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.-PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A.	110.328 €	93.804 €	2
Reforma alumbrado publico paseo ermita 23/10/2023	INVEMAT LEVANTE SL	51.818 €	39.800 €	6
Reparación de varias calles del municipio de Abarán POS 2020-2021 17/05/2021	Transportes y triturados de Murcia S.L.	215.440 €	166.212 €	13

Tu competencia y un precio orientativo

8 empresas han ganado contratos de este tipo en Región de Murcia en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 323 adjudicaciones parecidas.

Probar 14 días gratis

Qué viene ahora

Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.

Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.

La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.

Pruébalo 14 días gratis

Contacto del órgano

alcaldia@abaran.es 968770040