- Presupuesto con IVA
- 743.761 €
- Fin de presentación
- 04/04/2022 14:00
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45212212
- Lugar
- Badajoz
- Garantía definitiva
- 5 % del importe
- Fondos europeos
- Financiación con fondos de la UE
Expediente 9/EDL4/21-22/2022/O/004Más licitaciones de obras de construcción en Badajoz
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| JOAQUIN PEREZ ARROYO, S.L. | 608.532 € | 1 | 08/07/2022 |
Bajó un 1,0 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
| Oferta económica | Fórmula | 55 |
| Criterio opcional de reducción del plazo de ejecución | Fórmula | 10 |
| Criterio opcional de extensión del periodo de garantía | Fórmula | 15 |
| Mejora calidades o de equipamiento ofertada | Fórmula | 9 |
| Etiquetas ecológicas | Fórmula | 5 |
| Personal asignado a la ejecución de la obra | Fórmula | 6 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
Solvencia técnica
- a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
- c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación
Documentos
- 2062851-Pliegodeclausulasadmi-001002PCA_STD_CA.pdfPliego administrativo
- 2040274-PliegodePrescripcione-001001PPT_STD_CA.pdfPliego técnico
- Decreto ampliación plazo (030001OTR_OE.pdf)Otro
- Decreto 3ª ampliación de plazo (042001OTR_OE.pdf)Otro
- Decreto 2ª ampliación plazo (037001OTR_OE.pdf)Otro
- Acta de Mesa de Contratación (001001AMC_STD_CA.pdf)Otro
- Acta de Mesa de Contratación 11/Mayo/2022 (Acta Mesa de Contratacion 11-05-2022.pdf)Otro
- Acta de Mesa de Contratación con Propuesta de adjudicación (001001AMCP_STD_CA.pdf)Otro
- Informe global (001001INFGLOB_CA.pdf)Otro
- Acuerdo de Inicio del Expediente (001001AI_STD_CA.pdf)Otro
- Justificación Necesidad e Idoneidad (001001JN_STD_CA.pdf)Otro
- PPT 6ª parte (005001OTR_OE.pdf)Otro
- PPT 4ª parte (003001OTR_OE.pdf)Otro
- PPT 9ª parte (008001OTR_OE.pdf)Otro
- PPT_2ª parte (001001OTR_OE.pdf)Otro
- Resolución de Aprobación del Expediente y Gasto (001002RAPGE_STD_CA.pdf)Otro
- Anexos Pliegos (001001ANX_PLI_STD_CA.pdf)Otro
- PPT 10ª parte (009001OTR_OE.pdf)Otro
- PPT 3ª parte (002001OTR_OE.pdf)Otro
- PPT 7ª parte (006001OTR_OE.pdf)Otro
- PPT 5ª parte (004001OTR_OE.pdf)Otro
- PPT 8ª parte (007001OTR_OE.pdf)Otro
Lo que ha contratado antes este órgano
Tu competencia y un precio orientativo
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Extremadura en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 1042 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratis