- Presupuesto con IVA
- 218.850 €
- Fin de presentación
- 01/02/2021 23:59
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45430000
- Lugar
- Málaga
- Garantía definitiva
- 5 % del importe
Expediente 42756S/2020Más licitaciones de obras de construcción en Málaga
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| Sport Services dos estrellas, S.L. | 177.355 € | 10 | 13/07/2021 |
Bajó un 1,9 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
| Oferta económica para la ejecución del contrato de obras | Fórmula | 80 |
| Oferta sobre el plazo de ejecución de la obra | Fórmula | 10 |
| Oferta sobre el plazo de garantía y mantenimiento de la obra | Fórmula | 10 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- Conforme Anexo 4.1. del PCAP.
Solvencia técnica
- Conforme Anexo 4.2 del PCAP
- Certificado de clasificación, potestativo, conforme Anexo 4.3. del PCAP.
- Conforme Anexo 4.2 del PCAP.
Documentos
- PCAP.pdfPliego administrativo
- 20201201 Proyecto.pdfPliego técnico
- Acuerdo de iniciación del expedienteOtro
- Documento de aprobación del expedienteOtro
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertasOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertasOtro
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertasOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertasOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertasOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertasOtro
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertasOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Mediciones_pzhOtro
Lo que ha contratado antes este órgano
Tu competencia y un precio orientativo
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Andalucía en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 118 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratisContacto del órgano
contratacion@benalmadena.es 952579910