- Presupuesto con IVA
- 90.000 €
- Fin de presentación
- 03/09/2026 23:59
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45000000
- Lugar
- Granada
Expediente Expte.: 3982/2026
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| DMA DRA CARPINTERIA Y DISEÑO SL | 74.080 € | 1 | 22/09/2026 |
Bajó un 0,4 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
| Reducción del plazo de ejecución (en días): 0 a 10 puntos | Fórmula | 100 |
| Ampliación del plazo de garantía respecto del previsto en el proyecto (hasta 30 puntos) | Fórmula | 100 |
| Mejoras (máximo de 30 puntos) | Fórmula | 100 |
| Mejor precio ofertado. | Fórmula | 100 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 b) LCSP, se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
Solvencia técnica
- Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales
Condiciones especiales de ejecución
- Según lo estipulado en la Cláusula 21 del PCAP
Documentos
- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.pdfPliego administrativo
- PROYECTO ACERADO CALLE ANTONIO MACHADO.pdfPliego técnico
- ANEXO IV.pdfDocumento adicional
- ANEXO III.pdfDocumento adicional
- ANEXO II.pdfDocumento adicional
- ANEXO V.pdfDocumento adicional
- Documento de aprobación del expedienteOtro
- Informe de insuficiencia de mediosOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
Lo que ha contratado antes este órgano
| Contrato | Ganó | Presupuesto | Adjudicado | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Contrato de obra consistente en la redacción del proyecto de obra, estudio de gestión de … 13/05/2026 |
NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. | 311.570 € | 308.824 € | 3 |
| Ejecución de las obras de creación del parque litoral de los ecosistemas marinos del peñó… 12/02/2026 |
NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. | 206.612 € | 203.612 € | 1 |
| Ejecución de un vial peatonal paralelo al camino del Gambullón en La Caleta-Guardia según… 04/02/2026 |
INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.) | 220.506 € | 198.200 € | 2 |
| Contrato de obra consistente en la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio … 01/04/2025 |
NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. | 830.550 € | 807.295 € | 1 |
| El objeto a contratar es la “Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de gest… 27/03/2025 |
NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. | 325.176 € | 320.624 € | 1 |
Tu competencia y a qué precio ofertar
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Andalucía en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 1356 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisContacto del órgano
contratacion@ayto-salobrena.org 958610011