- Presupuesto con IVA
- 1.748.447 €
- Fin de presentación
- 25/06/2026 14:00
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45000000
- Lugar
- Valencia/València
- Garantía definitiva
- 5 % del importe
Expediente 0575-2026-ANNAMás licitaciones de obras de construcción en Valencia
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| CONSVAL 2012, S.L. | 1.429.669 € | 2 | 29/07/2026 |
Bajó un 1,1 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
| Criterio 1. Baja económica | Fórmula | 10 |
| Criterio 4. Certificados de buena ejecución de obra | Fórmula | 5 |
| Criterio 5. Contratación de un seguro de daños que cubra los 2 años posteriores al vencimiento del plazo de garantía | Fórmula | 5 |
| Criterio 2. Mejoras en la ejecución del contrato | Fórmula | 70 |
| Criterio 3. Reducción del plazo de ejecución de la obra | Fórmula | 10 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al importe total del contrato de obras.
- Referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al importe total del contrato de obras.
Solvencia técnica
- Relación de las obras ejecutadas de similares características en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en los últimos diez años.
Condiciones especiales de ejecución
- Vid. Cláusula 10 del PCAP.
Documentos
- PCAP.pdfPliego administrativo
- PPT.pdfPliego técnico
- ANEXO I.docxDocumento adicional
- ANEXO VIII.docxDocumento adicional
- PROYECTO TECNICO.pdfDocumento adicional
- ANEXO III.docxDocumento adicional
- ANEXO IV.docxDocumento adicional
- ANEXO II.docxDocumento adicional
- ANEXO V.docxDocumento adicional
- ANEXO VI.docxDocumento adicional
- ANEXO VII.docxDocumento adicional
- BC3 OBRAOtro
- Actos públicos informativos o de aperturas de ofertasOtro
- Composición de la mesa de contrataciónOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Actos públicos informativos o de aperturas de ofertasOtro
Lo que ha contratado antes este órgano
Tu competencia y un precio orientativo
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Comunitat Valenciana en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 1181 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratisContacto del órgano
contratacion@ayto-anna.org 962210136