- Presupuesto con IVA
- 88.350 €
- Fin de presentación
- 04/06/2026 23:59
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45233162
- Lugar
- Valencia/València
- Fondos europeos
- Financiación con fondos de la UE
Expediente COBRAS 8/26Más licitaciones de obras de construcción en Valencia
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| PROSEÑAL, S.L.U. | 73.016 € | 2 | 23/06/2026 |
Bajó un 0,0 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
Criterio 4. Experiencia Ponderada del Contratista en Obras similares DetalleExperiencia del Contratista en una selección a su elección, de hasta un máximo cinco obras de similar naturaleza, completamente ejecutadas durante los diez últimos años |
Fórmula | 20 |
Criterio 2. Incremento en la Instalación de Unidades DetalleSe otorgarán hasta un máximo de 40 puntos para la oferta de incremento de instalación de unidades de aparcabicicletas más alta |
Fórmula | 40 |
Criterio 3. Ampliación de Plazo DetalleDe acuerdo con lo previsto en el proyecto redactado el plazo de garantía es de 1 año. Se otorgarán hasta un máximo de 30 puntos para la oferta de plazo de garantía más alto, mayor del año previsto en proyecto, hasta un máximo de 10 años totales. |
Fórmula | 30 |
Criterio 1. Precio DetalleSe otorgarán 10 puntos a la oferta económica más ventajosa de todas las admitidas a la licitación |
Fórmula | 10 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- Se cumplimentará con el DEUC
Documentos
- PCAP itinerarios.pdfPliego administrativo
- MEMORIA PROYECTO.pdfPliego técnico
- 3 pliego my26.pdfDocumento adicional
- 2 PLANOS MY2026.pdfDocumento adicional
- MEMORIA PROYECTO.pdfDocumento adicional
- 4 PRES MY26.pdfDocumento adicional
- Copia de bunol CICLO 5 MAYO.pzhDocumento adicional
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Documento de aprobación del expedienteOtro
- Memoria justificativaOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Acuerdo de iniciación del expedienteOtro
Lo que ha contratado antes este órgano
Tu competencia y a qué precio ofertar
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Comunitat Valenciana en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 2320 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratisContacto del órgano
contratacion@bunyol.es 962500151