- Presupuesto con IVA
- 54.946 €
- Fin de presentación
- 23/02/2026 23:59
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45200000
- Lugar
- Toledo
- Garantía definitiva
- 5 % del importe
Expediente 5/2026Más licitaciones de obras de construcción en Toledo
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| ERDASA REFORMAS S.L. | 44.405 € | 4 | 14/04/2026 |
Bajó un 2,2 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
| Proposición económica | Fórmula | 50 |
| Ampliación plazo de garantía | Fórmula | 20 |
| Plan de Trabajo, cronograma y medios adscritos | Juicio de valor | 20 |
| Reducción plazo de ejecución | Fórmula | 10 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia técnica
- Anexo III
Condiciones especiales de ejecución
- Ídem
- Vid. Cláusula XXXV
Documentos
- PCAP.pdfPliego administrativo
- PROYECTO Y PPTP.pdfPliego técnico
- ANEXO II Oferta economica.pdfDocumento adicional
- ANEXO III Prohibiciones.pdfDocumento adicional
- ANEXO I Declaracion responsable.pdfDocumento adicional
- Informe técnicoOtro
Lo que ha contratado antes este órgano
| Contrato | Ganó | Presupuesto | Adjudicado | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Reforma CEIP Santo Domingo de Silos 01/07/2026 |
DAYKER CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. | 51.155 € | 48.244 € | 3 |
| Contrato de obras de creación de una nueva escuela infantil de primer ciclo en las depend… 24/07/2025 |
ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L. | 70.022 € | 70.022 € | 2 |
| El presente contrato tiene por objeto establecer los términos de la ejecución de las obra… 10/10/2022 |
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 138.730 € | 138.700 € | 2 |
| El presente contrato tiene por objeto establecer los términos de la ejecución de las obra… 10/06/2022 |
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 99.035 € | 99.000 € | 2 |
| Refuerzo de firme en Calle Toledo 20/05/2019 |
ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS | 26.715 € | 26.715 € | 2 |
| Reasfaltado del Camino del Cementerio 16/10/2018 |
Antonio Miguel Alonso e Hijos, S.L. | 26.761 € | 26.761 € | 2 |
Tu competencia y a qué precio ofertar
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Castilla-La Mancha en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 94 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratisContacto del órgano
ayuntamiento@aytovillaminaya.es 925345001