- Presupuesto con IVA
- 520.126 €
- Fin de presentación
- 09/02/2026 23:59
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45421144
- Lugar
- Málaga
- Garantía definitiva
- 5 % del importe
- Fondos europeos
- Financiación con fondos de la UE
Expediente 2025/13/S245 PRTRMás licitaciones de obras de construcción en Málaga
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| GRUPO COSTA BLANCA HTS SL | 309.800 € | 3 | 09/03/2026 |
Bajó un 27,9 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
Menor plazo de ejecución de las obras DetalleA las ofertas que ofrezcan un menor plazo de ejecución respecto al máximo previsto en el proyecto para las obras, se otorgarán los siguientes puntos: Reducción en 30 días naturales: 20 puntos Reducción en 20 días naturales:10 puntos Reducción en 10 naturales: 5 puntos |
Fórmula | 20 |
Utilización de vehículos con cero emisiones por parte del adjudicatario durante la ejecución del contrato DetalleSe valorará que para las labores de ejecución del contrato, el adjudicatario emplee vehículos con distintivo ambiental "0 emisiones", conforme a la clasificación establecida por la Dirección General de Tráfico (DGT), asignando la puntuación de 2 puntos por vehículo |
Fórmula | 8 |
Ampliación del período de garantía de la obra DetalleSe valorarán las ofertas conforme a los siguientes intervalos de tiempos de ampliación de plazo de garantía de la obra ofertados: - Ampliación plazo garantía 1 año adicional (total 2 años), 4 puntos. - Ampliación plazo garantía 2 años adicionales (total 3 años), 8 puntos. - Ampliación plazo garantía 3 años adicionales (total 4 años), 12 puntos. |
Fórmula | 12 |
Oferta económica DetalleVendrá determinada por oferta que ofrezca mejor precio respecto al presupuesto máximo de licitación. Se rechazarán las ofertas que superen el tipo de licitación. Se puntuará con la máxima puntuación a la mejor oferta económica y las restantes de acuerdo con la siguiente fórmula: |
Fórmula | 60 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- Conforme a lo establecido en la cláusula 11.2 y 11.3 del PCAP.
Solvencia técnica
- Conforme a lo establecido en la cláusula 11.2 y 11.3 del PCAP.
Condiciones especiales de ejecución
- a) Cumplimiento del convenio colectivo aplicable y del pago de salarios a los trabajadores encargados de la ejecución del contrato. b) Cumplimiento de los pagos a personas subcontratistas o suministradoras.
- Al tratarse de un contrato que ejecuta inversiones financiadas con el PRTR las indicadas en la cláusula 30 del PCAP (cumplir los hitos y objetivos, obligaciones en materia de etiquetado verde y digital, no causar daño significativo al medio ambiente, no tener conflicto de interés...)
Documentos
- PCAP OBRASsombreado con lonas PSTD PRTR.pdfPliego administrativo
- Proyecto toldos dic 2025.pdfPliego técnico
- VI Estudio Basico de Seguridad y Salud.pdfDocumento adicional
- Acuerdo de iniciación del expedienteOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Documento de aprobación del expedienteOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Memoria justificativaOtro
Lo que ha contratado antes este órgano
Tu competencia y un precio orientativo
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Andalucía en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 257 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratisContacto del órgano
contratacion@nerja.es 952548416