- Presupuesto con IVA
- 669.390 €
- Fin de presentación
- 24/11/2025 23:59
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45454100
- Lugar
- Córdoba
- Garantía definitiva
- 5 % del importe
- Fondos europeos
- Financiación con fondos de la UE
Expediente 2025/27806Más licitaciones de obras de construcción en Córdoba
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| DATACON INGENIERIA DE CONSTRUCION S.L. | 535.215 € | 2 | 18/12/2025 |
Bajó un 3,3 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
Disminución del plazo de ejecución DetalleSe valorará la disminución del plazo de ejecución establecido en proyecto de 10 meses, a razón de 0,5 puntos por cada semana de reducción en la ejecución de la obra con un máximo de 4 puntos. No se puntuarán con más de 4 puntos las ofertas que superen la reducción del plazo de ejecución máximo puntuable, y se despreciarán los tramos inferiores a 1 semana. |
Fórmula | 4 |
Memoria técnica DetalleEl licitador redactará una Memoria técnica de los trabajos que incluirá un análisis de las circunstancias significativas que pudieran afectar a la ejecución de las obras, en la que se valorará el conocimiento exhaustivo del proyecto de construcción y su entorno, unidades de obra, planificación propuesta, así como de las circunstancias significativas que pudieran afectar a la ejecución de las obras. La memoria se dividirá en los apartados establecidos en la cláusula 11.2ª PCAP y en el Informe de criterios de adjudicación. |
Juicio de valor | 10 |
Oferta económica DetalleSe valorará la baja económica ofertada sobre el valor estimado del contrato (IVA no incluido), a razón de 1 punto por cada 900,00 euros de rebaja en el precio hasta un máximo de 80 puntos. No se puntuarán con más de 80 puntos las ofertas que superen la rebaja máxima puntuable, y se desprecian los tramos inferiores a 900,00 euros. |
Fórmula | 80 |
Ampliación plazo de garantía DetalleSe valorará la ampliación del plazo de garantía al año establecido por ley, a razón de 1 punto por cada año adicional a la garantía hasta un máximo de 6 puntos. No se puntuarán con más de 6 puntos las ofertas que superen la ampliación de plazo máximo puntuable, y se despreciarán los tramos inferiores a 1 año. |
Fórmula | 6 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato.
Solvencia técnica
- La solvencia técnica de los/as empresarios/as se acreditará con la relación de las principales obras efectuadas en los últimos cinco años, avalados por certificados de buena ejecución. Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.
Documentos
- PCAP obras molino log.pdfPliego administrativo
- Proyecto.pdfPliego técnico
- Resumen Datos contrato.pdfDocumento adicional
- ESS.pdfDocumento adicional
- Informe criterios adjudicacion.pdfDocumento adicional
- gex_2025_27806_8_20251008_30680349_ProyectoMolino_ACTUALIZACION_OCT_2025.bc3Documento adicional
- ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 15 12 2025Otro
- Documento de aprobación del expedienteOtro
- ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 25 11 2025Otro
- ACTA MESA DE CONTRATACION 02 12 2025Otro
Lo que ha contratado antes este órgano
Tu competencia y un precio orientativo
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Andalucía en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 244 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratisContacto del órgano
secretaria@aytopriegodecordoba.es 957708444