- Presupuesto con IVA
- 345.265 €
- Valor estimado
- 313.877 €
- Fin de presentación
- 11/09/2025 23:59
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45421146
- Lugar
- Madrid
- Garantía definitiva
- 5 % del importe
Expediente O-12/25Más licitaciones de obras de construcción en Madrid
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| VICANTRES S.L.U. | 211.781 € | 13 | 29/10/2025 |
Bajó un 25,8 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
Precio DetalleSe otorgarán 90 puntos en función del precio ofertado por los licitadores en sus proposiciones económicas, asignando el valor más alto a la empresa que haya ofertado el menor precio y se puntuará al resto de las ofertas aplicando la siguiente fórmula, cuyo resultado se redondeará a número entero: "Puntuación otorgada=" ("Px" /"Pm" )"x90" Siendo: Px = el porcentaje de baja que representa, con respecto al presupuesto de licitación, la oferta económica de la empresa a puntuar. Pm = el porcentaje de baja que representa, con respecto al presupuesto de licitación, la oferta económica de la empresa que haya ofrecido menor precio Si algún licitador oferta por el precio base de licitación se le asignarán 0 puntos |
Fórmula | 90 |
Ampliación de garantía DetalleIncremento del plazo de garantía en 1 año: 5 puntos. Incremento del plazo de garantía en 2 años: 10 puntos |
Fórmula | 10 |
Qué te piden para presentarte
Solvencia económica
- a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
Solvencia técnica
- c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación
- a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Condiciones especiales de ejecución
- En el supuesto de que la ejecución del contrato implique el acceso a datos personales, el contratista se someterá a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, siendo esta una obligación contractual esencial, de conformidad con lo establecido en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP
- Si se incumpliera el Plan de Residuos establecido en el Proyecto y en el PPTP, el adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no ejecución será causa, en caso de dos infracciones graves, de resolución.
- La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas que concretamente se recojan al efecto en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y salud, así como todas aquellas exigidas por la legislación vigente
Documentos
- 143371-PliegodeClusulasAdmini-001002PCA_STD_CA.pdfPliego administrativo
- 141846-PliegodePrescripciones-001001PPT_STD_CA.pdfPliego técnico
- JUZGADOS O-12-25.pdfDocumento adicional
- DEUC O-12-25.pdfDocumento adicional
- DEUC O-12-25.xmlDocumento adicional
- Cronograma (4 Plan de obra O-12-25.pdf)Otro
- DACI Promotor (DACI Promotor O-12-25.pdf)Otro
- Mesa de Contratación (001001CM_STD_CA.pdf)Otro
- DACI Gerente (001001DACI_STD_CA.pdf)Otro
- Aprobación Proyecto Obra (001001APOB_STD_CA.pdf)Otro
- Memoria justificativa (001001JN_STD_CA.pdf)Otro
- Acta de replanteo previoOtro
- MedicionesOtro
- VISITA OBRAOtro
- Resolución de Aprobación del Expediente (001001RAEX_STD_CA.pdf)Otro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Requerimiento de documentaciónOtro
- notificacion subsanacionOtro
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- SOLICITUD JUSTIFICACIONOtro
- DACI ADJUDICATARIOOtro
- Adenda ampliación plazoOtro
- Resolución ampliación de plazoOtro
Lo que ha contratado antes este órgano
Tu competencia y un precio orientativo
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Comunidad de Madrid en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 169 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratisContacto del órgano
servicio.contratacion@uam.es 914976035