- Presupuesto con IVA
- 27.803.775 €
- Fin de presentación
- 19/06/2025 23:59
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45215100
- Lugar
- Badajoz
- Fondos europeos
- Financiación con fondos de la UE
Expediente CO/99/1125019851/25/PAMás licitaciones de obras de construcción en Badajoz
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Lote | Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECNOR, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.-SENDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMIENTO, S.A., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS( UTE CENTRAL TÉCNICA HOSPITAL BADAJOZ) | 9.045.592 € | 12 | 17/10/2025 |
| 2 | UTE CITANIAS-NEGRATIN | 9.716.054 € | 12 | 17/10/2025 |
Bajó un 18,4 % respecto al presupuesto.
Lotes (2)
| 1 | Obras de reforma de las centrales técnicas del complejo hospitalario de Badajoz. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 11.017.162 € |
| 2 | Obras de reforma de las centrales técnicas del complejo hospitalario de Badajoz. Hospital PERPETUO SOCORRO MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ | 11.961.164 € |
Documentos
- PCAP OBRAS ABIERTO.pdfPliego administrativo
- PPT LOTES 1 Y 2.7zPliego técnico
- ANEXO I CRC OBRAS ABIERTO v3.pdfDocumento adicional
- ANEXO II A VIII OBRAS ABIERTO.docDocumento adicional
- ANEXO II A VIII OBRAS ABIERTO.pdfDocumento adicional
- Convocatoria Mesa de Contratación nº4Otro
- Enlace acceso al Proyecto COMPLEJO HOSPITALARIO BADAJOZOtro
- Convocatoria Mesa Contratación nº 2Otro
- Convocatoria Mesa de Contratación nº1Otro
- Plano HUB-F2-INS ELE-03 esquema unifilarOtro
- Archivos bc3 HOSPITAL UNIVERSITARIO BADAJOZOtro
- Aclaraciones a preguntas realizadas en PLACSPOtro
- Informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valorOtro
- Acta Mesa Contratación nº2Otro
- Informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valorOtro
- Nota Informativa: Visita a la zona de actuaciónOtro
- Convocatoria Mesa de Contratación nº3Otro
- Resolución de Ampliación de Plazos para la presentación de ofertasOtro
- Composición de la mesa de contrataciónOtro
- Acta Mesa Contratación nº3Otro
- Convocatoria Mesa de Contratación nº3Otro
- Acta Mesa Contratación nº 1Otro
- Desconvocatoria Mesa de Contratación nº3Otro
- Memoria justificativaOtro
- Aclaraciones a preguntas realizadas en PLACSP IOtro
- Plano HPS-F1-ELE-08-FOTOVOLTAICAOtro
- Archivos bc3 HOSPITAL PERPETUO SOCORROOtro
- Plano HPS F1 GEN 04 DESCOMPUESTOSOtro
- Documento de aprobación del expedienteOtro
- Informe sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidadOtro
- Nota Informativa: certificado Asistencia RENOWABEOtro
- Corrección errores Contrato Obras CHBadajoz Lotes 1 y 2Otro
- Acta Mesa Contratación nº4Otro
- Informe sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidadOtro
- Informe sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidadOtro
- Primera Modificación Contrato de ObrasOtro
Lo que ha contratado antes este órgano
Tu competencia y un precio orientativo
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Extremadura en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 1040 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su tipo e importe cabe recurso especial en materia de contratación, en 15 días hábiles desde que te lo notifiquen (art. 50 LCSP), ante el tribunal de recursos contractuales. Antes puedes pedir acceso al expediente (art. 52).
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratisContacto del órgano
ses.sgeca@salud-juntaex.es 924382500