- Presupuesto con IVA
- 153.952 €
- Fin de presentación
- 25/07/2024 10:30
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sector
- Obras de construcción
- CPV
- 45233252
- Lugar
- Valladolid
- Garantía definitiva
- 5 % del importe
Expediente 621/2024Más licitaciones de obras de construcción en Valladolid
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisPregúntale al pliego
Pregunta lo que necesites saber de esta licitación («¿hay visita obligatoria?», «¿cuántas páginas puede tener la memoria?», «¿qué pasa si me subrogan personal?») y te contestamos leyendo los pliegos, con el apartado de donde sale cada dato. Con los créditos de IA de premium y de la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResultado
| Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|
| OBRAS HERZACO S.L. | 107.066 € | 7 | 05/08/2024 |
Bajó un 15,8 % respecto al presupuesto.
Cómo se puntúa
| Criterio | Cómo se valora | Puntos |
|---|---|---|
Único criterio de valoración precio DetalleEl presente contrato de obras se adjudicará aplicando un único criterio de adjudicación, el precio, justificado en que este contrato no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 145.3 letra b) de dicha ley, permitiendo a todo empresario capacitado la presentación de proposiciones y adjudicar el contrato al que oferte el precio más bajo, dado que el proyecto técnico de las obras objeto de contratación no se considera mejorable por los licitadores, ni se considera prioritario reducir el plazo de ejecución de las citadas obras. |
Fórmula | 100 |
Documentos
- Pliego Clausulas Administrativas Particulares.pdfPliego administrativo
- Pliego Tecnico Proyecto.pdfPliego técnico
- ANEXO I modelo oferta accesos polideportivo.docxDocumento adicional
- ANEXO II - declaracion responsable acceso polideportivo.docxDocumento adicional
- Acta del órgano de asistenciaOtro
- Composición de la mesa de contrataciónOtro
- Actos públicos informativos o de aperturas de ofertasOtro
- Ampliacion plazo admision ofertasOtro
- Ampliacion plazo admision ofertasOtro
- Memoria justificativaOtro
- Acuerdo de iniciación del expedienteOtro
Lo que ha contratado antes este órgano
Tu competencia y a qué precio ofertar
8 empresas han ganado contratos de este tipo en Castilla y León en los últimos 3 años. Con premium ves quiénes son, qué baja hacen y el precio que te recomendamos para esta oferta, calculado con 2079 adjudicaciones parecidas.
Probar 14 días gratisQué viene ahora
Ya está adjudicada. Si no estás de acuerdo con tu exclusión o con la adjudicación: por su importe no cabe recurso especial. Según quién sea el órgano, cabe recurso de reposición o de alzada (un mes) o ir a los tribunales; la notificación dice cuál.
Reglas generales de la Ley 9/2017; manda lo que digan el pliego y la notificación. Más en la guía de contratación. Para un recurso, que lo revise un abogado.
La IA lee los pliegos y te prepara en Word la justificación de una oferta anormalmente baja o el recurso contra tu exclusión o la adjudicación, para que solo tengas que revisarlos.
Pruébalo 14 días gratis